【www.guakaob.com--工程硕士】
建设工程资质借用承诺书
XXXX公司：
鉴于：我 自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。
特承诺如下：
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。
承诺人： （签字、按手印）
年 月 日 承诺人身份证复印件：
建设工程资质借用承诺书
XXXXXXXXX公司： 鉴于：我自行与 （发包单位）联系承包施工 （工程项目名称）。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同，特向贵公司借用营业执照和资质施工，并以贵公司名义与发包单位订立施工合同，贵公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。
为明确相关事项，特作承诺如下：
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务，由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。【劳务资质外借承诺书】
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的，一切经济责任均由我本人承担，与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项，均作为本人向贵公司的借款，贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票，开票时，我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票，贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义，如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担，同时向公司承担等额的违约金。【劳务资质外借承诺书】
9、为了保证本人诚信履行上述承诺，本人请求担保人 向贵公司提供担保，如果本人不履行上述债务，则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人（签字、按手印）：
担保人（签字、按手印）：
年 月 日
劳务合同承诺书
参加 项目工程的劳务施工，为了切实防止在施工过程中出现以下违规问题，既：现场安全、工程质量、民工上访、文明施工等问题，根据有关规定愿以本《承诺书》书面形式郑重承诺如下：
1、严格遵守公司制定的安全制度，在安全工作中，始终做到自警、自省，警钟长鸣，把安全生产、生产安全的理念贯穿到整个生产经营全过程，确保不发生各类安全生产事故。如出现安全伤亡事故，本人愿承担全部责任与公司没有任何关系，并接受公司的相关处罚。
2、严把质量关，确保创建用户满意工程，树立用户至上，质量第一。如出现质量问题将承担一切损失并接受公司处罚。
3、接受公司相关业务主管部门的检查和建设单位的协调管理，优质高效地完成好所承担的工程施工任务。确保民工不上访，如出现民工上访事件，承诺人承担全部责任，与公司无关系，并扣罚本合同额的20%作为罚款，坚决取缔承诺人队伍，
4、在现场文明工地建设上，通过提高操作人员的综合素质和职业道德水平，做到工完料净场地清，促进文明工地建设，保证达到文明工地标准。
特此承诺。
承诺人： 年 月 日
承诺书(劳务合同)
重庆 *********** 有限公司：
本人 **** （身份证号码：*************** ）与贵司通过长期的业务往来，建立了良好的劳务合同关系，为了规范双方的管理和保持双方的友好合作关系，本人特向贵司郑重承诺：
1、严格遵守贵司劳务工程履约及质量保证金的缴纳规定，即：本人明确地知道，向贵司支付合同履约及质量保证金，该保证金必须打入贵司指定的银行帐户，且必须以盖有贵司财务章的收据为缴纳履约及质保金的依据，除此外的任何单位或个人在任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由本人自行承担，贵司不承担任何赔偿责任和其它法律责任。本人缴纳给其他任何单位或个人（包括贵司及项目部管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由本人向收款单位或个人主张权利。
2、本人在结算劳务工程款时，必须严格按照贵司的财务制度及付款规定、程序办理。贵司根据本人每月实际完成的工程量进行验收，本人在相应劳务工程验收合格后5日内向贵司开具结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上亲自签署本人姓名，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、结帐单再开具内部结算付款凭证。若本人从结帐申请单开具之日起90日未按贵司财务制度完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为我本人放弃收取该工程款的权利，由此产生的后果由本人自行承担。
3、本人在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须结帐，否则视为本人放弃结帐，超过3个月后结帐的，贵司可以不予认可。 `
4、本人明确地知道，贵司任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以贵司或贵司相关项目部的名义向本人出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经贵司分管、主管领导审核确认后，并在5日内到贵司加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由本人自行承担，贵司不承担任何法律责任。
5、本人与贵司签订的劳务承包合同约定的结算单价包括相应劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴及其他相关补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成劳务承包合同约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。相应劳务结算价款均为一次性包干，本人不应再要求贵司支付其他任何费用。
6、本人必须按时足额支付民工及管理人员的工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向贵司提供有其工人领款签字的工资表（工资表必须包含各种津贴、补贴及相关福利费用），否则贵司有权扣减劳务款直接代付工人工资（含各种津贴、补贴及相关福利费用），且贵司有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由本人承担。
7、本人应加强对雇佣民工的质量意识、安全意识和法律意识的教育。若发生争议，本人必须正确引导民工依法解决，坚决制止民工采用爬塔吊、围攻办公室、围堵管理人员等不正当方式威胁、恐吓贵司及贵司管理人员。如民工发生上述行为，给贵司名誉造成不良影响，本人愿与民工承担连带责任，除赔偿贵司损失外，还应承担支付贵司5万元违约金。
8、本人及本人雇佣民工在贵司从事劳务作业期间，因安全事故、交通事故、食物中毒事故及其它原因造成的伤残病死，由本人处理并承担相应的法律责任，与贵司无关。
9、若本人不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知贵司作好准备或因未做好计划通知等，所带来的损失、停工均由本人自行承担责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由本人负责赔偿。在施工过程中，贵司有权根据工程施工进度要求另行分包约定由本人承包的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且本人无条件同意贵司从本人劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。【劳务资质外借承诺书】
特此承诺
附件：
1、结帐申请单：
2、工单
3、结帐单：
4、内部结算付款凭证：
承诺单位（公章）： 年 月 日
CFG桩施工劳务合同承包协议书发包单位：房地产开发有限公司（以下简称甲方）
法定代理人或代表人：
承包单位：工程公司（以下简称甲方）
法定代理人或代表人：
根据《中华人民共和国合同法》《筑工程承包合同法》的规定，甲方与乙方就【 】cfg桩工程，桩基施工承包作业项目及权利义务和责任、质量、工期、安全等事宜，达成下列条款：
一、 工程名称：
二、 工程地点：县 路西；南， 北。
三、 工程内容：成桩工作（机械，混凝土制作及输送，钻进成孔灌注提升，试块制作，断桩接桩处理，试桩配合，资料整理）
四、 工程量：本工程共布桩基图纸所列的数量约1258根；桩径400mm；桩长依图纸设计，满足设计要求制作；上系工程总量为预计数量（最终以图纸设计数量为准）。
五、 承包方式：包工不包料。保质、保量、保工期、保施工安全和文明作业。用料管理以力行节约不浪费原材料为原则；充盈系数控制在1.1以内。材料计算：桩体积=半径面积的平方× 乘以有效桩长度+桩头超灌；各种原材料用量=桩体积×配合比用量×1.1充盈系数×1.02损耗；如超出上述用量，超出部分的费用，由乙方承担。施工用水、用电甲方负责。
六、 承包价款：经双方协商完成以上工作，以有效灌注桩长度计算，单位计价按桩长每米壹拾肆元计价。最终，以实际完成工作量进行计费结算（凭有效完税发票办理结算）。
七、 付款方式：桩基全部完成后，按完成总量，以第六条的计价原则，付计价款总额的百分之伍拾；余款待验收完善资料后二十个有效工作日内清结。因甲方责任，不能按期验收不影响十个有效工作日结算工程劳务费。
八、 技术要求：乙方施工作业，保证满足施工图纸所设计的技术要求和全部内容。保证桩身垂直和桩位偏差满足设计要求；乙方必须保证成孔深度满足图纸的设计技术要求；及时准确的填报钻孔验收记录表，成桩后经监理及技术质检人员验收，每天完成的工作资料，须在第二天上午十时前，报监理公司签字验收；本工程要求单桩竖向承载力特征值不小于650kn。
九、 施工工期：自开工之日起计算，工期有效期间为二十天。下列因素不包含有效工期之内，人力不可抗拒的自然因素；影响施工的图纸变更因素；持续性电力障碍因素。
十、 质量验收：必须符合国家现行验收规范标准，经甲方及有关技术部门的验收。
十一、双方责任：
(一)甲方责任：保证施工场地电通、路通及场地平整；水电费由甲方承担。监督检查施工质量及时办理有关资料签证；协调外围关系；提供乙方施工图纸、 做好设计部门组织施工图纸的技术交底工作。负责合格的施工材料按需运至施工作业现场。
（二）乙方责任：提供施工单位资质及施工人员上岗证；工程完成后，提供两套完整的技术资料；乙方要求严格按图纸、操作规程精心组织施工，严格按国标《建筑基础处理规范》执行，保证工程质量；乙方确保施工安全，文明施工；严格按照协议、设计及有关规范的要求进行施工，确保工程质量，按期完成施工任务；服从甲方及监理人员的管理，作业时负责人必须按时参加生产例会，砼试块的制作及送样由乙方负责；施工中如遇特殊情况变化，应当及时通知甲方监理公司并积极配合处理。乙方应当配备跟班专职司磅员，做好配料计量记录，并及时向甲方监理公司报送。保证安全文明施工，安全责任自负；做好防雨防雷等与施工作业不协调的工程施工管理工作；工程完工 后，试桩必须保证合格，如出现断桩、空桩及其它情况全部由乙方负责并承担经济损失的赔偿责任；乙方施工工地出现的一切安全事故、均由乙方自行承担；乙方自备设备所需用的电揽、照明及施工作业的混凝土输送管线设施。
十二、 违约责任
甲方按合同约定时间及时支付工程施工劳务费用。
乙方按合同约定时间，保证施工工期；保证施工质量和工程进度及设备的全天候作业；中途不得以任何不当理由放弃施工或停工。超期完工，乙方每天赔偿损失人民币壹万元。
乙方承担清廉保证，施工作业期间履行诚实信用的承诺，不弄虚作假和以及吃请等方式贿赂甲方及监理和相关人员作弊。每项次以人民币壹万元的履约保证金，向甲方保证承诺。
十三、 履行中发生争议，先行协商解决，不能协商达成一致时可通过 人民法院诉讼解决，但甲方享有对施工现场 完全自行选择施工单位的权利。
十四、 本协议一式四份，甲、乙双方签字盖章后生效，各执两份。
甲方：发包单位： 房地产开发有限公司
法定代理人或代表人：
二〇一〇年十月二十三日
乙方：承包单位：工程公司
法定代理人或代表人：
二〇一〇年十月二十三日
附：乙方所提交的资质有效证件及相关工程技术人员身份证件和认质认证证件。
承诺书(劳务合同)1、承诺人： 身份证号：
2、承诺内容：
承诺人承包的 公司施工的 劳务工程，用德州市建瑞建筑劳务分包公司资质进行施工，现就有关问题承诺如下：
（1） 劳务分包合同中乙方的责、权、利等情况都由承诺人全部无条件的执行。
（2）工程质量、安全、民工工资、工程进度等方面出现的问题需由德州市建瑞建筑劳务分包公司承担的责任和损失（包括间接损失）均由承诺人全部无条件承担损失。
（3）遵守国家的有关法律、法规、行来标准、新政策和劳务公司的有关制度。
（4）接受有关部门、总承包企业及劳务公司的管理、监督。
（5）不得损害劳务公司的形象、名誉和其他有损劳务公司的事情等。
（6）为进入现场由乙方所属的劳务作业人员（包括特种作业人员）办理意外伤害保险和持证上岗，其他社会保险按有关规定办理。
（7）施工中如因乙方的责任造成损失和意外，必须按有关规定尽快给予解决，否则劳务公司有权通过各种方法（包括司法手段）扣押在总承包企业（包括天元集团）的一切债权和其他私人财产，进行解决。
（8）劳务公司保留一份合同原件。
（9）由以上合同给德州市建瑞建筑劳务分包公司造成的税金、规费和管理费及其他由以上合同（以上条款）所引发的问题均由承诺人全部无条件承担损失。
承诺人： 担保人：
年 月 日
第1 / 1页